Description

INTERVENTIONS SUR OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT

Informations complémentaires

■ Critères de jugement des offres : 1. Prix (55 %) L'analyse du prix se fera sur la base d'un panel de prestations choisies dans le bordereau de prix unitaires. Ce panel de prestations est figé avant le lancement du présent marché selon des quantités non précisées ici (afin d'éviter des effets d'optimisation). L'analyse du critère prix sera donc effectuée sur la base de ce total obtenu. Puis, il sera fait application de la formule suivante : Prix du moins disant x 55 % Prix du candidat 2. Valeur technique (45 %) Sur la base de la trame du mémoire technique à compléter comme suit : 1) Moyens mis en oeuvre et effectif spécifiquement prévu pour la ville d'Arras afin de répondre aux prestations à réaliser dans le cadre du présent marché (12 pts) - Identification des besoins spécifiques à Arras (2pts) - Moyens matériels prévus (2pts) - Effectif mobilisé pour le marché (2pts) - Planification des ressources (2pts) - Moyens pour assurer la réactivité (3pts) - Adaptation et optimisation des moyens (1pt) 2) Dispositions mises en place concernant les règles d'hygiène et sécurité (10 pts) - Politique et engagement en matière d'hygiène et de sécurité (1pt) - Évaluation des risques (1pt) - Formation et sensibilisation (1pt) - Gestion des équipements et EPI (1pt) - Gestion des incidents et accidents (1pt) - Sous-traitance et coordination (1pt) - Suivi et amélioration continue (1pt) - Conformité légale et réglementaire (1pt) - Engagement environnemental lié à la sécurité (2pts) 3) Organisation des chantiers (13 pts) - Planifications et préparation des interventions. (2pts) - S'identifier et être identifiable. (2pts) - Communication avec la ville d'Arras. o Communication avant le chantier (1pt) o Échanges lors de la planification (1pt) o Communication pendant le chantier (1pt) o Suivi et reporting des travaux (1pts) o Gestion des modifications en cours (1pt) o Coordination avec autres intervenants (1pt) o Communication en fin de chantier (1pt) o Clôture et retour d'expérience (1pt) o Outils et traçabilité (1pt) 4) Description de prise en compte de la commande suite à une demande du maître d'ouvrage, suivi des prestation et délais d'interventions : (10 pts) - Réception et analyse de la commande (1pt) - Planification des prestations (1pt) - Organisation des interventions (1pt) - Respect des délais d'intervention et de transmission des documents (devis, facture, note de calcul etc) (2pts) - Demande urgente o Prise en compte de la demande (1pt) o Organisation rapide des interventions (1pt) o Mise en sécurité des biens et des personnes (1pt) o Respect des normes de sécurité (0.5pt) o Communication pendant l'intervention (1pt) o Clôture, reporting et retour d'expérience (0.5pt) ■ Durée globale du contrat : Conformément aux dispositions de l'article R 2162-5 du Code de la commande publique, la durée de validité du marché est la période à l'intérieur de laquelle les bons de commande peuvent être émis. Elle est fixée à 12 Mois, à compter de la notification du marché. Reconductions Le marché est reconductible de manière tacite, dans les conditions définies au CCAP, 3 fois, pour une période de 12 Mois, soit une durée maximale de 48 Mois. Le titulaire ne pourra pas s'opposer à cette reconduction. Le pouvoir adjudicateur pourra prendre la décision expresse de ne pas reconduire le marché au plus tard deux mois avant la date anniversaire du marché. Une prolongation du délai d'exécution peut être accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de l'article 13.3 du CCAG-FCS. ■ Tribunal compétent En cas de litige le tribunal compétent est le suivant Tribunal administratif de Lille 5 Rue Geoffroy Saint-Hilaire 59000 LILLE Téléphone : 03 59 54 23 42 Les recours peuvent être déposés sur https://www.telerecours.fr/ ou adressés par courrier