Description

Création d'une station d'avitaillement au port des Heures Claires à Istres

Informations complémentaires

Le critère valeur technique sera apprécié au regard du mémoire technique en fonction du sous critère pondéré indiqué ci-dessous : Qualité et pertinence des moyens humains et matériels qui seront affectés aux prestations d'installation des cuves et équipements sur site : 100 % Le critère valeur environnementale sera apprécié au regard du mémoire environnemental en fonction du sous critère pondéré indiqué ci-dessous : Qualité et pertinence des propositions en matière environnementale spécifiques aux chantiers du marché à proximité immédiate ou directement dans le milieu marin 100%. Le marché débute à compter de sa notification et s'achèvera à la réception des travaux sans réserve ou, à défaut, lors de la levée de la dernière réserve. Le marché est soumis à la garantie de parfait achèvement d'un délai de 12 mois. Le marché n'est pas reconductible. Délais d'exécution : Période de préparation : 1 mois, délais d'exécution des travaux : 3 mois, soit un délai d'exécution total de 4 mois. o Dossier de consultation disponible via https://marchespublics.ampmetropole.fr. Le candidat doit fournir une adresse mail valide et consultée régulièrement. o Pour tous renseignements complémentaires sur cette consultation, le candidat doit se reporter au Règlement de la Consultation. o Les candidats devront remettre les déclarations, certificats et attestations prévus aux articles R. 2142-1, R. 2143-3 et R. 2143-11 du Code de la commande publique, permettant de vérifier que le candidat satisfait aux conditions de participation à la consultation : cf. Article 8.1 du Règlement de la consultation. o Informations sur les recours : le requérant peut saisir le tribunal administratif de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l'application informatique "Télérecours citoyen" accessible depuis le site internet www.telerecours.fr.