Description

La consultation donnera lieu pour chaque lot à un marché de travaux à prix unitaires

Informations complémentaires

Procédure adaptée ouverte (Articles R2123-1 1° - Inférieure au seuil des procédures formalisées - Code de la commande publique). Le dossier de consultation est disponible de manière électronique sur le profil d'acheteur : https://www.marches-publics.info/ Le délai de validité des offres est de 120 Jour(s) à compter de la date limite de réception des offres. Les communications et échanges s'effectueront pendant toute la consultation par voie électronique par le biais du profil acheteur à l'adresse suivante : https://www.marches-publics.info/ Aucune variante à l'initiative des candidats n'est autorisée. Aucune variante n'est imposée par le pouvoir adjudicateur. LOT 1 UNIQUEMENT : Les candidats ont l'obligation de chiffrer la PSE n°1 prévue par le pouvoir adjudicateur et dont le détail est donné dans le BPU du lot n°1 (poste 2.15). Le pouvoir adjudicateur procèdera à l'analyse de la PSE dans les mêmes conditions et suivants les mêmes critères de jugement que l'offre de base. Un classement sera ensuite effectué sur la base de la seule offre de base (sans PSE) et un autre classement sera effectué avec l'offre de base + la PSE. Le pouvoir adjudicateur pourra décider de retenir ou non la PSE n°1 au plus tard lors de l'attribution du marché. L'attention des candidats est attirée sur le fait que le fait de ne pas chiffrer la PSE pour le lot n°1 constitue un motif d'irrégularité. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. Pour chaque lot, le contrat est conclu à compter de sa date de notification jusqu'à l'expiration de la dernière garantie prévue par le marché (voir article du CCAP relatif aux garanties applicables). Le détail des délais d'exécution sera proposé par le candidat dans le cadre de son offre (sous la forme d'un planning détaillé). Ils respectent impérativement pour chaque lot le délai global d'exécution imposé par le pouvoir adjudicateur. - Lot 1 : 18 semaines calendaires dont 4 semaines de préparation de chantier (par dérogation à l'article 28.1 du CCAG-Travaux). - Lot 2 : 17 semaines calendaires dont 4 semaines de préparation de chantier (par dérogation à l'article 28.1 du CCAG-Travaux). Cette période de préparation de chantier est commune aux deux lots. La date prévisionnelle de démarrage effectif des travaux : Mi-Aout 2025 Les délais commencent à courir à compter de la date de commencement indiquée dans l'ordre de service (OS) de démarrage des travaux ou dans les OS spécifiques aux délais particuliers. Le délai d'exécution (resp. la durée d'exécution) est la période maximale (resp. effectivement observée), comprise entre l'ordre de service de démarrage des travaux et la date d'effet de la réception des travaux. Les modalités de retrait du DCE, de composition de candidatures et des offres, de dépôt des plis et de jugement des candidatures et des offres sont détaillées dans le RC