Description

- La consultation donnera lieu à un marché ordinaire à prix unitaires

Informations complémentaires

Le pouvoir adjudicateur met à disposition le dossier de consultation par voie électronique, à l'adresse suivante : https://www.mpe76.fr. Les candidats pourront télécharger le dossier de consultation et remettre leur(s) offre(s). La plateforme dispose d'un espace fournisseur contenant un espace de stockage et un coffre-fort électronique (onglet gestion). S'il utilise cet outil le candidat devra l'indiquer explicitement dans son dossier. - annexe: clauses de dématérialisation - Le présent marché court de sa date de notification jusqu'à la fin du délai de garantie de parfait achèvement ou de sa prolongation le cas échéant. Les délais d'exécution imposés par le maître d'ouvrage sont les suivants : Lot n° 1 : 81 jours calendaires maximum (21 jours de préparation + 60 jours d'exécution) à compter de la date fixée par l'ordre de service de démarrage des travaux. Lot n° 2 : 81 jours calendaires maximum (21 jours de préparation + 60 jours d'exécution) à compter de la date fixée par l'ordre de service de démarrage des travaux. Lot n° 3 : 81 jours calendaires maximum (21 jours de préparation + 60 jours d'exécution) à compter de la date fixée par l'ordre de service de démarrage des travaux. Ces délais sont éventuellement fractionnables à la seule initiative du maître d'ouvrage, afin de tenir compte des contingences liées aux saisons: conditions météorologiques, périodes de plantation etc….. Les travaux, objet des 3 lots ci-dessus, doivent être réalisés simultanément afin de garantir une réception du chantier impérative au 31 août 2025 (hors plantation d'arbres). - Variantes et PSE: voir article "4-6-Variantes et prestations supplémentaires éventuelles" du règlement de la consultation. - Le délai de validité des propositions est de 180 jours, soit 6 mois à compter de la date limite fixée pour la remise de la dernière offre. - Critères de jugement des offres: voir article 7 "Jugement des propositions" du règlement de la consultation - Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, 76000 Rouen Cedex 1 / Tél : 02 35 58 35 00 - Fax : 02 35 58 35 03 / greffe.ta-rouen@juradm.fr