Description

- La consultation donnera lieu à un marché ordinaire à prix unitaires. - Prestations supplémentaires éventuelles: cf. article 4-6-3 du règlement de la consultation Le candidat devra obligatoirement répondre aux prestations supplémentaires éventuelles portant sur : Lot n 1 : PSE1 : Gazon de placage (en remplacement du prix 1.6.6) / PSE2 : Fourniture des grumes d'assises Lot n 2 : PSE1 : Fourniture et pose de grumes : diamètre minimum 40cm (en remplacement du 31 : Grumes horizontales fournies par la VDH) Lot n 3 : PSE1 : Fourniture et pose de grumes. La levée d'une des PSE sera décidée avant l'analyse des offres (il est possible qu'aucune des PSE ne soit levée). Cette prestation sera à réaliser uniquement si le pouvoir adjudicateur décide de la lever. Le cas échéant, l'attributaire sera informé, au moment de l'attribution du marché, si la PSE est retenue. Le titulaire aura l'obligation de réaliser la PSE levée par le pouvoir adjudicateur

Informations complémentaires

Le pouvoir adjudicateur met à disposition le dossier de consultation par voie électronique, à l'adresse suivante : https://www.mpe76.fr. Les candidats pourront télécharger le dossier de consultation et remettre leur(s) offre(s). La plateforme dispose d'un espace fournisseur contenant un espace de stockage et un coffre-fort électronique (onglet gestion). S'il utilise cet outil le candidat devra l'indiquer explicitement dans son dossier. - annexes: clauses de dématérialisation - Le délai de validité des propositions est de 180 jours, soit 6 mois à compter de la date limite fixée pour la remise de la dernière offre. - Durée du marché - Délai d'exécution: cf. article 4-2 du règlement de la consultation Le marché débute à la date de sa notification jusqu'à la fin du délai de garantie de parfait achèvement ou de sa prolongation le cas échéant. Les délais d'exécution maximum imposés par le maître d'ouvrage sont les suivants : Lot n 1 : 77 jours calendaires maximum (21 jours de préparation + 56 jours d'exécution) à compter de la date fixée par l'ordre de service de démarrage des travaux. Ce délai est pour l'ensemble du chantier quel que soit la ou les prestations supplémentaires éventuelles retenues. Lot n 2 : 77 jours calendaires maximum (21 jours de préparation + 56 jours d'exécution) à compter de la date fixée par l'ordre de service de démarrage des travaux. Ce délai est pour l'ensemble du chantier quel que soit la prestation supplémentaire éventuelle retenue. Lot n 3 : 77 jours calendaires maximum (21 jours de préparation + 56 jours d'exécution) à compter de la date fixée par l'ordre de service de démarrage des travaux. Ce délai est pour l'ensemble du chantier quel que soit la prestation supplémentaire éventuelle retenue. Pour chacun des lots, l'entreprise peut proposer un délai plus court. Ce délai sera à compléter à l'article E1 de l'acte d'engagement. Ces délais sont éventuellement fractionnables à la seule initiative du maître d'ouvrage, afin de tenir compte des contingences liées aux saisons : conditions météorologiques, périodes de plantation etc….. Les travaux, objet des 3 lots ci-dessus, doivent être réalisés simultanément afin de garantir une réception du chantier impérative au 28 août 2026 (hors plantations). - Clause environnementale: cf. article 4-7-2 du règlement de la consultation Les candidats sont informés qu'afin de répondre au souci de l'acheteur de promouvoir des modes d'élimination des déchets plus conformes aux équilibres environnementaux, une clause de protection de l'environnement est prévue au C.C.A.P où elle fait l'objet de l'article 1.12. - Visite des lieux obligatoire: cf. article 5-3 du règlement de la consultation Le candidat doit prendre obligatoirement connaissance des lieux avant remise de son offre. Cette visite individuelle, non accompagnée, sera à effectuer par le candidat sur le site concerné, pendant les horaires d'ouverture de l'établissement. Lot n 1 : Cour élémentaire Maurice Bouchor Adresse : 15, Rue Maurice Bouchor, 76620 Le Havre Lot n 2 : Cour élémentaire Valmy1 Adresse : Rue Gustave Brindeau, 76600 Le Havre Lot n 3 : Cour élémentaire Maréchal Joffre Adresse : Rue Kléber, 76600 Le Havre - Jugement des propositions: cf. article 7 du règlement de la consultation 1- Valeur technique (Coefficient de pondération : 1.5) apprécié à partir du mémoire technique - noté sur 10 2- Prix des prestations (Coefficient de pondération : 1) - Noté sur 10 - Négociations: cf. article 8 du règlement de la consultation: L'acheteur peut librement et de sa seule initiative décider d'engager, ou de ne pas engager, des discussions avec tout ou partie des candidats ; celles-ci ne constituent ni une obligation pour l'acheteur ni un droit pour les candidats, qui demeurent tenus par leurs offres initiales pendant tout le temps de leur validité