Description

- Objet du marché (Cf. art 2-1 du règlement de la consultation) Le présent marché porte sur les travaux de construction d'un centre de recyclage, d'une recyclerie et d'une plateforme d'accueil des déchets verts et plus précisément la menuiserie intérieure, les cloisons, les doublages et les plafonds. - Relance (Cf. art 2-2 du règlement de la consultation) La présente consultation est lancée à l'issue d'une première consultation déclarée infructueuse pour le lot cité en objet du présent marché. - Forme du marché (Cf. art 3-1 du règlement de la consultation) La consultation donnera lieu à un marché ordinaire conclu à prix forfaitaires

Informations complémentaires

Le pouvoir adjudicateur met à disposition le dossier de consultation par voie électronique, à l'adresse suivante : https://www.mpe76.fr. Les candidats pourront télécharger le dossier de consultation et remettre leur(s) offre(s). La plateforme dispose d'un espace fournisseur contenant un espace de stockage et un coffre-fort électronique (onglet gestion). S'il utilise cet outil le candidat devra l'indiquer explicitement dans son dossier. - Durée du marché - Délais d'exécution (Cf. art 3-2 du règlement de la consultation) La durée globale du marché de travaux débutera à compter de la date de notification, prendra fin au terme de l'année de garantie de parfait achèvement ou après prolongation de ce délai le cas échéant. Le délai global d'exécution des travaux pour l'ensemble est de treize mois et deux mois de préparation tel que mentionnée au planning par dérogation à l'article 28.1 du CCAG-Travaux. Le délai d'exécution des travaux est celui imparti pour la réalisation des travaux incombant au titulaire, y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux. Un ordre de service précise la date de démarrage du délai d'exécution. - Durée de validité des propositions (Cf. art 4-1 du règlement de la consultation) Le délai de validité des propositions est de 180 jours à compter de la limite fixée pour la réception de l'offre. - Variantes facultatives (Cf. art 4-3-2 du règlement de la consultation) Les concurrents peuvent présenter une offre entièrement conforme au dossier de consultation (offre de base). Mais ils peuvent également présenter une offre comportant une variante technique. La variante portera uniquement sur le type de matériaux, en effet la pose de matériaux issus de filières de réemploi devra être proposée par le candidat. Cette variante fera l'objet d'une DPGF (décomposition du prix global et forfaitaire) dédiées. - Forme juridique de l'attributaire Cf. art 4-2-4 du règlement de la consultation) Aucune forme de groupement n'est imposée par l'acheteur. - Clause de négociation (Cf. art 6-5 du règlement de la consultation) L'acheteur peut librement et de sa seule initiative décider d'engager, ou de ne pas engager, des discussions avec tout ou partie des candidats ; celles-ci ne constituent ni une obligation pour l'acheteur ni un droit pour les candidats, qui demeurent tenus par leurs offres initiales pendant tout le temps de leur validité. - Jugement des offres (Cf. art 7-2 du règlement de la consultation) * La valeur technique des prestations, appréciée sur la base du mémoire technique et selon une valeur croissante de mérite (notée sur 100, pondération 4) * Le prix des prestations, apprécié sur la base du montant HT indiqué dans la décomposition des prix globale et forfaitaire (noté sur 100, pondération 6) - Instance chargée des procédures de recours - Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours (Cf. art 10 du règlement de la consultation) Tribunal Administratif de Rouen 53 avenue Gustave Flaubert 76005 Rouen cedex e-mail : greffe.ta-rouen@juradm.fr. Téléphone : 02.35.58.35.00 Fax : 02.35.58.35.03