Description

La présente consultation concerne un marché de travaux relatif à la construction d’un bâtiment modulaire, situé Parc d’Activités « Lanjouan 2 » à Lamballe-Armor, pour le futur dépôt mobilité.

Informations complémentaires

Le délai d'exécution est de 9 mois, période de congés incluses, à compter de la date de notification du marché. L’entreprise est informée que les périodes de congés sont incluses dans ce délai d’exécution. Ce délai englobe les études d’exécution, le temps de fabrication, le transport, l'implantation, l'installation de chantier, la construction, l'aménagement intérieur tel que défini au CCTP, la mise en service, le repliement des installations de chantier et les périodes de congés. Conformément aux articles L. 2132-2, R. 2132-2, R 2132-4 à R. Autres informations complémentaires : 2132-6 du Code de la commande publique, la transmission des plis par voie électronique est obligatoire pour cette consultation sur le profil acheteur de l'entité adjudicatrice, à l'adresse URL suivante : https://www.megalis.bretagne.bzh. - L'offre doit être remise en français et chiffrée en euros. - Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. - Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : adresse internet : https://www.megalis.bretagne.bzh. - Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes - 3, Contour de la Motte - CS 44416 - 35044 Rennes Cedex - Tél. : 02.23.21.28.28 - Courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr - Télécopieur : 02.99.63.56.84 - Adresse internet : https://www.telerecours.fr - Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Rennes - Hôtel de Bizien - 3, Contour de la Motte - CS 44416 - 35044 Rennes Cedex - Tél. : 02.23.21.28.28 - Courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr - Télécopieur : 02.99.63.56.84 - Adresse internet : https://www.telerecours.fr