Description

Travaux de construction de vestiaires de football

Informations complémentaires

Dans le cadre de la présente consultation, une visite sur site est facultative avant tout dépôt d’offre. Pour les modalités relatives à la visite, il convient de se référer au règlement de la consultation. Les sous-critères de la valeur technique (40%) sont décomposés comme suit : *Description détaillée des moyens de mise en œuvre utilisés (moyens humains avec nombre d’équipes affecté et leur temps de travail, matériels et techniques) : 10% *Planning détaillé par tâche dans le respect du délai du maître d’ouvrage à savoir au plus tard le 27 septembre 2027 : 10% *Dossier technique présentant les détails et la qualité des fournitures et matériaux utilisés : 10% *Présentation de trois marchés de travaux similaires maximum : 10% Le sous-critère de l'approche environnementale (10%) est le suivant : La description de l'approche environnementale dans l'optique de développement durable de l'aménagement notamment au niveau des problématiques suivantes : - Gestion des déchets de chantier, - Conduite du chantier, - Utilisation de matériaux durables, - Artificialisation et imperméabilisation des sols, - Eaux pluviales, - Éclairage, - Réutilisation des matériaux en place, - Espaces verts (valeur paysagère et écologique + essences locales imposées) et biodiversité. L'attention des candidats est attirée sur l'importance du contenu du mémoire technique et des fiches techniques permettant d'attribuer les notes techniques en fonction des critères de jugement des offres. Une prestation supplémentaire éventuelle (PSE) est prévue pour le lot 1 : VRD - Terrassement comme suit : *PSE 3 : Jonction entre le Padel et les vestiaires. Deux prestations supplémentaires éventuelles (PSE) sont prévues pour le lot 6 : Menuiserie intérieures : *PSE 1 : Patères *PSE 2 : Porte-manteau et étagère. Une prestation supplémentaire éventuelle (PSE) est prévue pour le lot 8 : Carrelage-Faïence comme suit : *PSE 1 : Caisson banc fixe carrelé. La durée du marché se confond avec son délai d’exécution. Le délai d’exécution de l’ensemble des lots est de 9 mois y compris période de préparation, congés et levées des réserves. Les travaux devront impérativement être réalisés au plus tard le 27 septembre 2027. Le début d’exécution du marché part à compter de la date fixée par ordre de service. Dans le cadre de la présente consultation, l’acheteur se réserve la possibilité de négocier avec tous les candidats. La négociation éventuelle portera sur tout ou partie des éléments de réponse aux critères de jugement des offres. L'attention des candidats est attirée sur le fait que toutes les communications et tous les échanges d'informations seront effectués par des moyens de communication électronique. La transmission des plis ne pourra s'effectuer que par voie dématérialisée à l'adresse suivante :https://marches.ternum-bfc.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=695352&orgAcronyme=s8i Pour plus d'informations, il convient de se référer au règlement de la consultation. Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Besançon, 30 Rue Charles Nodier, 25000 Besançon, tél. : 03 81 82 60 00, télécopieur : 03 81 82 60 01, courriel : greffe.ta-besancon@juradm.fr, adresse internet : http://Besancon.tribunal-administratif.fr Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal Administratif de Besançon, 30 Rue Charles Nodier, 25000 Besançon, tél. : 03 81 82 60 00, télécopieur : 03 81 82 60 01, courriel : greffe. ta-besancon@juradm.fr, adresse internet : http://Besancon.tribunal- administratif.fr.