Description

AMENAGEMENTS VRD ET PAYSAGERS DE L'ESPACE ROBERT OLLIVE A ALLAUCH

Informations complémentaires

Visite sur site facultative : Pour la prise de rendez-vous, prendre contact avec le Maître d'Ouvrage en adressant un mail à l'adresse suivante : a.battaglini@allauch.com ou TEL : 04.91.10.49.55 Procédure adaptée soumise aux dispositions des articles L.2123-1, L.2131-1, R.2123-1 et R.2131-12 du Code de la Commande Publique. Marché ordinaire à prix global et forfaitaire. Prix révisables. Les travaux seront réalisés en une seule phase. Le marché est conclu à tranches et prévoit : - 1 tranche ferme : Aménagements VRD et paysagers de l'espace robert olive, - 1 tranche optionnelle : Travaux d'entretien des espaces verts au cours de l'année de garantie. Délais d'exécution : - Les travaux de la tranche ferme devront être réceptionnés dans un délai de ONZE (11) SEMAINES à compter de la date de début d'exécution notifiée par ordre de service de démarrage des travaux, y compris une période préparatoire de QUATRE (4) SEMAINES. - En cas d'affermissement de la tranche optionnelle n°1, la période d'entretien des sites est fixée à UN (1) AN à compter de la date indiquée dans l'ordre de service d'affermissement de la tranche optionnelle qui aura été notifié. La date limite d'affermissement de la tranche optionnelle sera de TROIS (3) SEMAINES à compter de la date de notification du marché. L'Administration choisit : - De ne pas prévoir une indemnité de dédit en cas de non-affermissement de la tranche Optionnelle ; - De ne pas prévoir une indemnité d'attente en cas d'affermissement de la tranche optionnelle avec retard. Plis à transmettre obligatoirement par voie électronique sur le profil acheteur www.achatpublic.com. Tous les détails de la consultation sont indiqués dans le règlement de la consultation (RC). Le soumissionnaire peut transmettre une copie de sauvegarde dans les conditions fixées au RC. Info négociation : art 4.2 du RC. Critères de jugement des offres et modalités d'analyse des offres : cf. Article 4 du RC