Description

AMENAGEMENTS DES RONDS-POINTS DE LA ROUTE DES 4 SAISONS SUR LA COMMUNE D'ALLAUCH Il est prévu une tranche ferme et deux tranches optionnelles : - Tranche ferme : Aménagement des ronds-points BARBARAOU, FONTVIEILLE & LAPHAL - TO1 : travaux d'aménagement des espaces verts et arrosage des abords Nord-Ouest du rond-point de FONTVIEILLE. - TO2 : Garantie et Entretien des abords Nord-Ouest du rond-point de FONTVIEILLE Le délai limite de notification de l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux des tranches optionnelles court à compter du début d'exécution de la tranche ferme. Le délai affermissant des tranches optionnelles est de SIX (6) SEMAINES à compter de la notification du marché. L'Administration choisit : - De ne pas prévoir une indemnité de dédit en cas de non-affermissement de la tranche optionnelle ; - De ne pas prévoir une indemnité d'attente en cas d'affermissement de la tranche optionnelle avec retard. En complément de l'offre de base, une Prestation Supplémentaire Eventuelle (P.S.E) est à chiffrer obligatoirement : - PSE 01 : Garantie & entretien - Travaux de la Tranche ferme. Le marché est conclu à compter de la date notifiée par ordre de service prescrivant le commencement des prestations et prendra fin à l'issue de la plus tardive des deux dates suivantes : fin de la période annuelle de garantie et d'entretien ou fin de de la garantie de parfait achèvement (et ce, jusqu'à l'exécution des travaux qui y sont associés). La durée globale prévue pour l'exécution de la prestation, toutes tranches confondues est de : - QUINZE (15) SEMAINES d'exécution y compris CINQ (5) SEMAINES de préparation. - UN (1) AN de garantie et entretien à compter de la réception définitive des travaux de la tranche ferme. - UN (1) AN de garantie et entretien à compter de la réception définitive des travaux de la tranche optionnelle 01.

Informations complémentaires

La visite du site, préalable à la remise de l'offre, est facultative. Pour la prise de rendez-vous, il appartient à chaque soumissionnaire de prendre contact avec le Maître d'Ouvrage en adressant un mail à l'adresse suivante : t.titus@allauch.com ; a.battaglini@allauch.com ; a.maurel@allauch.com TEL : 04.91.10.49.55 Procédure adaptée soumise aux dispositions des articles L.2123-1, L.2131-1, R.2123-1 et R.2131-12 du Code de la Commande Publique. Marché ordinaire à prix global et forfaitaire. Prix révisables. Les sommes dues au titulaire seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des demandes de paiement. Plis à transmettre obligatoirement par voie électronique sur le profil acheteur www.achatpublic.com. Tous les détails de la consultation sont indiqués dans le règlement de la consultation (RC). Le soumissionnaire peut transmettre une copie de sauvegarde dans les conditions fixées au RC. Info négociation : art 4.2 du Règlement de la Consultation. Critères de jugement des offres et modalités d'analyse des offres : cf. Article 4.1 du Règlement de la Consultation.