Description

La consultation donnera lieu à un marché de travaux à prix unitaires, pour chaque lot

Informations complémentaires

Procédure adaptée ouverte (Articles R2123-1 1° - Inférieure au seuil des procédures formalisées - Code de la commande publique). Le dossier de consultation est disponible de manière électronique sur le profil d'acheteur : https://www.marches-publics.info/ Le délai de validité des offres est de 120 Jour(s) à compter de la date limite de réception des offres. Les communications et échanges s'effectueront pendant toute la consultation par voie électronique par le biais du profil acheteur à l'adresse suivante : https://www.marches-publics.info/ Les soumissionnaires peuvent présenter à leur initiative et au maximum une variante libre au sens de l'article R.2151-8-2° du Code de la Commande Publique, pour chaque lot candidaté. La remise d'un nombre supérieur de variante entrainera le rejet de toutes les variantes proposées. Dans cette hypothèse, seule la solution de base pourra alors être analysée. Chaque offre variante devra répondre aux besoins exprimés par le maître d'ouvrage tout en offrant la possibilité de bénéficier d'avantages (en termes de performance, d'entretien, de délai d'exécution ou encore de prix, etc). Aucune variante au sens de l'article R2151-9 du Code de la Commande Publique n'est imposée par le pouvoir adjudicateur. Pour plus de détails consulter le règlement de consultation. Pour chaque lot, le contrat est conclu à compter de sa date de notification jusqu'à l'expiration de la garantie de parfait achèvement des travaux objets du lot. Le détail des délais d'exécution sera proposé par le candidat dans le cadre de son offre (sous la forme d'un planning détaillé). Ce planning respecte le délai global imposé par le pouvoir adjudicateur qui est fixé à 20 semaines à compter de la notification du marché. Ce délai inclut la période de préparation décrite ci-dessous. La période de préparation de chantier est unique et commune pour les deux lots. Elle sera d'une durée de 6 semaines (par dérogation à l'article 28.1 du CCAG-Travaux) et débutera à compter de la notification du marché. Les travaux commencent à compter de la notification d'un OS de démarrage, suite à la période de préparation. Les modalités de retrait du DCE, de composition des candidatures et des offres, de dépôt des candidatures et des offres et de jugement des candidatures et des offres sont détaillées dans le règlement de consultation.