Description

Aménagement des locaux de la police municipale dans la mairie du 8ème arrondissement, opération traitée en 5 lots juridiques. Installation des espaces de travail et des locaux sociaux de la Division territoriale de Police municipale et de Prévention (DTPMP) du 8ème arrondissement au rez-de-chaussée inférieur de l'aile Cail de la Mairie du 8ème arrdt.

Informations complémentaires

Les prestations de chacun des lots sont traitées à prix global et forfaitaire. Prix révisables. Les conditions d'exécution du contrat résultant de la présente consultation comportent des considérations environnementales, détaillées à l'article 1.5.2 du CCAP. La visite du site est fortement conseillée suivant les modalités exposées à l'article 2.3 du règlement de la consultation. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de proposer au titulaire la négociation d'un marché, sur le fondement des dispositions relatives à la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables prévue par l'article R.2122-7 du code de la commande publique, ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. Réalisation des travaux en site occupé : Intervenir sur un bâtiment maintenu en activité, gestion très fine des nuisances de chantier qui pourront imposer des contraintes fortes aux entreprises, notamment : - Horaires, - Arrêts de toutes activités de chantier bruyantes si des impératifs de fonctionnement de la mairie le nécessitent, - Contrôle des émissions de poussières, - Minimiser au maximum l'impact des installations de chantier dans l'enceinte de la mairie, - Gestion des flux : personnel de la mairie, public reçu, personnels intervenant sur le chantier, approvisionnement et évacuation du chantier. - Planification précise de certaines tâches à réaliser en dehors de la zone de chantier dont le raccordement sur les installations - Prise en compte des spécificités techniques existantes (structurelle, réseaux existants, etc.) lors de la création des nouvelles installations crées pour les besoins de la DTPMP8. Site partiellement classé (inventaire supplémentaire des monuments historiques - ISMH) Le bâtiment est en partie inscrit à l'ISMH (façades, toitures, locaux et circulations dont les décors sont remarquables). Ce contexte rend complexe la création de nouvelles installations techniques nécessitant des traversées de plancher et/ou des modifications de façades. C'est pourquoi le projet s'oriente sur une installation a minima utilisant la courette non inscrite à l'ISMH, déjà utilisée pour d'autres installations techniques. Aucun impact n'est prévu sur les parties inscrites. L'opération nécessite un retrait de plomb. Il est interdit aux candidats de présenter, pour un même lot, plusieurs offres en agissant à la fois : en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ; en qualité de membres de plusieurs groupements. Dans le cadre d'une candidature en groupement, chaque membre du groupement doit fournir l'intégralité des documents et renseignements attestant de ses capacités juridiques, professionnelles, techniques et financières. En revanche, l'appréciation des capacités du groupement est globale. La forme du groupement n'est pas imposée au stade de la procédure de passation mais le groupement attributaire devra adopter la forme du groupement CONJOINT avec mandataire solidaire pour lequel chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché. En effet, la défaillance d'un membre du groupement pourrait nuire à l'enchaînement des tâches induisant un allongement du délai contractuel et un éventuel surcoût.