Description

26048 DESAMIANTAGE ET DEMOLITION DU BATIMENT C DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS ET DE SES ANNEXES QUARTIER BOIS DU CHATEAU A LORIENT

Informations complémentaires

Le délai de validité des offres est fixé à 6 mois à compter de la date limite de réception des offres. Mode de dévolution : Le marché peut être attribué à une entreprise ou à un groupement d’entreprises. Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché. Tranches : Le marché comprend une tranche ferme et 3 tranches optionnelles conformément aux articles L.2113-4 et suivants du code. Durée du contrat - délai d'exécution : La durée du marché débute à la date de notification du marché jusqu’au parfait achèvement des travaux. Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 16 semaines : Le délai d’exécution des travaux est de 12 semaines hors période de préparation de chantier (y compris repli de chantier) et 4 semaines de préparation de chantier. Modalités essentielles de financement et de paiement : Les prix sont révisables conformément aux dispositions du CCAP. Délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. Négociation éventuelle : Une négociation pourra être organisée si nécessaire. Voies de recours : Le tribunal territorialement compétent est le tribunal administratif de Rennes – 3 Contour de la Motte – CS44416 – 35044 Rennes Cedex – Tél : 02 23 21 28 28.