Description

Le contrat comporte une tranche optionnelle définie au cahier des charges. Les prestations sont réglées par des prix unitaires. La présente consultation concerne l'aménagement de pistes cyclables le long du boulevard des Minimes et du boulevard de la Gare à Toulouse. Les aménagements projetés débutent au niveau de la rue de Negreneys, sur le boulevard des Minimes. Jusqu'au Pont Matabiau, une voie de circulation sera supprimée au profit de l'aménagement d'une piste cyclable bidirectionnelle. Depuis le Pont Riquet et jusqu'à la rue du Pont Guileméry, une voie de circulation sera également supprimée le long du boulevard de la Gare pour aménager une piste cyclable unidirectionnelle

Informations complémentaires

Délais Tranche ferme : Le délai d'exécution des prestations est de 8 mois hors période de préparation de chantier de 1 mois. Tranche optionnelle : Le délai d'exécution des prestations est de 5 mois hors période de préparation de chantier de 6 semaines. La période de préparation de 1 mois pour la tranche ferme débute à compter de la date fixée par ordre de service. La période de préparation de 6 semaines de la tranche optionnelle débute à compter de l'ordre de service d'affermissement de la tranche optionnelle. L'exécution des travaux débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux de chaque tranche. Transmission plis La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante : https://toulouse-metropole.marches-publics.info. (référence acheteur : 24M0491PA) Dématérialisation Renseignements dématérialisation : Toulouse Métropole Direction Ressource Environnement et Espaces Publics 1 place de la Légion d'Honneur - BP 35821 31505 TOULOUSE cedex 5 Contact pour obtenir des informations sur la dématérialisation : Mail : soam.dreep@toulouse-metropole.fr Négociation Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur engagera des négociations avec tous les candidats. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans négociation. Clauses Sociales Cette consultation comporte des conditions particulières d'exécution dont le détail sera indiqué dans l'article 12 du C.C.A.P. Le maître d'ouvrage prévoit de réserver, à l'occasion de l'exécution du marché, le nombre d'heures suivant : Tranche ferme : 450 heures minimum Tranche optionnelle : 150 heures minimum Cellule clause sociale d'insertion Nova Emploi Anissa SAIDINI 06 21 38 00 97 : a.saidini@emploi-tme.org