Description

Les prestations sont réparties en 12 lots. Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. L'entreprise qui se verra attribuer le marché de travaux, relatif au lot 2 "GROS OEUVRE - DEMOLITION" devra réaliser une action d'insertion (100 heures). Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires. Période de préparation de 70 jours à compter de la date de notification du marché. Le délai global prévu pour l'exécution des travaux (hors période de préparation) est de 14 mois. La date de notification indiquée dans cet avis comme début d'exécution des différents lots est une date prévisionnelle. Les candidats doivent présenter une offre entièrement conforme au cahier des charges (solution de base). Ils peuvent également présenter une offre comportant au maximum une variante par lot. La réponse à la solution de base est obligatoire SAUF POUR LE LOT 4 pour lequel la solution de base est facultative

Informations complémentaires

Une visite sur site est préconisée. Les modalités d'organisation de la visite sont disponibles dans le règlement de la consultation. Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Chaque transmission par voie électronique fera l'objet d'un accusé de réception. Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites prévues. Si un nouveau pli est envoyé par voie électronique par le même candidat, celui-ci annule et remplace le pli précédent. Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique ou sur support papier. Aucune forme de groupement n'est imposée à l'attributaire. Les formats de fichiers acceptés par l'acheteur sont précisés dans le règlement de la consultation et sont rappelés lors du dépôt du pli sur le profil d'acheteur. La signature électronique des documents n'est pas exigée, au stade du dépôt de l'offre, pour cette consultation. Les sous-critères retenus pour le jugement des offres sont définis dans le règlement de la consultation. Financement : ressources propres du Cd18 Modalités de paiement : 30 jours Pénalités de retard : il sera fait application des pénalités prévues au Ccap