Description

La présente consultation ayant pour objet "Travaux de réhabilitation du musée d'histoire naturelle de Lille" est passée par Appel d'offres ouvert en application des articles R2124-2 1°, R2161-2 à R2161-5 du Code de la commande publique. L'opération de travaux est décomposée en 15 lots. Chaque lot fera l'objet d'un marché à prix global et forfaitaire. La présente consultation comporte les 13 premiers lots. Les lots 14 “ PRODUCTION DE CONTENUS AUDIOVISUELS ET MULTIMEDIA ” et 15 “ SIGNALETIQUE DIRECTIONNELLE ET GRAPHISME D'EXPOSITION ” seront passés via une procédure adaptée distincte, qui sera lancée courant octobre 2024, selon le principe de petit lot en vertu de l’article R2123-1 2° du Code de la commande publique. Le délai d’exécution du marché (de 24 mois) comprend la période de préparation et le délai d’exécution des travaux. Le délai global d’exécution de l’ensemble des travaux allotis, tous corps d’état confondus, est de 22 mois. Conformément à l’article 28.1 du CCAG Travaux, le délai de la période de préparation est de 2 mois à compter de la date indiquée dans l’ordre de service de démarrage de la période de préparation. Un ordre de service de démarrage de la période de préparation sera envoyé pour chacun des lots. Le délai d’exécution de chacun des lots s’insère dans le délai global de 24 mois. Le calendrier prévisionnel d’exécution du marché précise les dates et les durées d’intervention relatives à chaque lot. A titre d’information, la date prévisionnelle de démarrage de la période de préparation de chantier est prévue début mars 2025.

Informations complémentaires

Les négociations sont interdites. La présentation de variantes à l'initiative du soumissionnaire n'est pas autorisée. Aucune variante n'est prévue par le maitre d’ouvrage. Des visites obligatoires sont prévues pour tous les lots (à l’exception des lots 8 “ASCENSEURS” et 13 “EQUIPEMENTS MULTIMEDIA”) : se référer à l'article 9.3 du RC. Dans le cadre de ce marché, la pouvoir adjudicateur a fait le choix de mobiliser, conformément à l’article L2112-2 du code de la commande publique, une condition d’exécution qui comportera une action d'insertion par l'activité économique obligatoire sur les lots 2, 3, 5, 6, 7, 9 et 10 : se référer à l'article 13 du RC/32 du CCAP. Les titulaires des lots 2, 4, 5, 9 et 10 devront obligatoirement intégrer les actions de formation reprises à l'article 14 du RC/33 du CCAP. L'objet de la formation est de permettre aux acteurs intervenants sur le chantier support d'améliorer leurs interactions dans leur domaine de métiers afin de répondre au plus près aux objectifs d'efficacité énergétique et environnementale. L'entreprise titulaire de ces lots s'engage à suivre cette formation conformément au CCAP/CCTP. Le dossier de consultation est disponible sous format électronique en téléchargeant les documents de la consultation dans leur intégralité via le site www.achatpublic.com. Afin de faciliter l'accès dudit dossier, le soumissionnaire renseignera les éléments indispensables à la recherche de la consultation (notamment la référence publique correspondant au numéro d'affaire, ici "2024MC255DCP"). Pour rappel, la signature électronique de l'offre n'est pas requise pour répondre à cette consultation. La remise par voie papier est interdite. Les offres peuvent uniquement être remises électroniquement. Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur. Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, conformément à l'article R2142-21 1° du Code de la commande publique. En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles en application de l'article R2142-24 du Code de la commande publique. Les prestations, objet du présent marché, seront rémunérées dans les conditions fixées par les règles de comptabilité publique et financées selon les modalités suivantes : Fonds propres Ville de Lille et éventuelles subventions. Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s), seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. Le candidat portera attention à communiquer, dans ses pièces et lors de leur identification sur le portail acheteur, une adresse mail qui servira de référence pour tous les échanges qui interviendront entre le pouvoir adjudicateur et l'ensemble des candidats durant toute la procédure de passation. Les candidats sont invités à s'assurer que l'adresse indiquée est bien active et disponible.