Description

Prestations de restauration du support et de la couche picturale des 24 tableaux de Galerie Médicis de Pierre Paul Rubens

Informations complémentaires

I. Durée du marché : Conformément aux articles R. 2182-4 et R. 2182-5 du Code de la commande publique, les dispositions du marché prennent effet à compter de sa date de notification. Le marché est conclu pour la durée nécessaire à l’exécution complète des prestations, ainsi que leur validation. Il est conclu jusqu’à l’admission par le pouvoir adjudicateur du rapport d’intervention final Le délai d’exécution du marché (tranche ferme et tranche optionnelle) est de quarante-huit (48) mois à compter de l’installation du chantier. La durée prévisionnelle de la tranche ferme est de vingt-six (26) mois à compter de l’installation du chantier. La durée prévisionnelle de la tranche optionnelle est de vingt-deux (22) mois. La date prévisionnelle de notification est juin 2026. II. Procédure : La présente consultation est passée selon la procédure adaptée ouverte en application des articles R.2123-1 et R.2123-4 du code de la commande publique. Le marché appartient à la catégorie de services spécifiques suivante : Services récréatifs, culturels et sportifs. III. Les candidats pourront retirer le dossier de consultation (Dce) gratuitement sur la plateforme PLACE à l'adresse suivante : https://www.marches-publics.gouv.fr. L'identification des opérateurs économiques pour accéder aux documents de la consultation n'est plus obligatoire. Toutefois, il est fortement recommandé aux candidats de s'inscrire et de s'identifier préalablement sur la plateforme de dématérialisation avant de télécharger le dossier de consultation, pour être informés des compléments qui lui seraient apportés et des réponses apportées par l'EPML aux questions posées par d'autres candidats. Les candidats qui ne s'identifieront pas préalablement ne pourront être alertés. L'EPML décline donc toute responsabilité pour le cas où un candidat non inscrit n'aurait pas eu connaissance d'une modification, quand bien même cette méconnaissance aboutirait au rejet de son offre. IV. Négociation : En application de l'article R.2123-5 du code de la commande publique, l'EPML peut attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation. L'EPML se réserve la possibilité de mettre en œuvre une phase de négociation avec les trois (3) meilleurs candidats définis à la suite d'une première analyse des offres reçues suivant les critères de jugement, ou moins si le nombre d'offres classées est inférieur à trois (3), dans les conditions présentées au RC. V. Remarque importante : Les modalités de présentation des offres sont précisées dans le règlement de la consultation. VI. Précisions sur le dépôt des offres :Modalités de dépôt des offres détaillées dans le Règlement de la consultation (RC). VII. Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Paris, 7 rue de Jouy, 75004 Paris, tél. : 01 44 59 44 00, télécopieur : 01 44 59 46 46, courriel : Greffe.taparis@juradm.fr, adresse internet : http://paris.tribunaladministratif.fr/Informations-pratiques/Acces-et-coordonnees Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Paris, 7 rue de Jouy, 75004 Paris, tél. : 01 44 59 44 00, télécopieur : 01 44 59 46 46, courriel : Greffe.taparis@juradm.fr, adresse internet http://paris.tribunaladministratif.fr/Informationspratiques/Acces-et-coordonnees