Description

Marché de travaux relatif à l'installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de l'Agora

Informations complémentaires

La consultation est passée par Procédure adaptée simple en application des articles L.2123-1 et R.2123-1 1° du code de la commande publique. La consultation aboutira à un marché ordinaire. Le marché court à compter de sa date de notification et s'achève à l'issue de la réalisation complète des prestations de l'opération (période de garantie de parfait achèvement comprise). Le délai d'exécution global des travaux court à compter de la notification du marché. Le délai global d'exécution des travaux, indiqué à l'acte d'engagement comprend : - le délai de préparation de chantier - le délai de réalisation des travaux Le délai de validité des propositions est de 180 jours à compter de la date limite fixée pour la réception des propositions. Les critères de jugement des offres sont décrits à l'article 6 du Règlement de la consultation. Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Versailles 56, avenue de Saint Cloud 78011 VERSAILLES Tél: 01.39.20.54.00 Télécopieur : 01.39.21.11.19 Mail: greffe.ta-versailles@juradm.fr Adresse internet : http://www.taversailles.juradm.fr Pour toutes autres informations: http://versailles.tribunal-administratif.fr/