Description

Le Département est propriétaire et a la charge de la gestion de plus de 2 800 ha d'Espaces Naturels Sensibles. L'étang départemental Gabriel se situe sur la commune d'AUFFARGIS. Le présent marché a pour objet d'effacer le barrage de l'étang et d'aménager son emprise. Le marché comporte une pêche de sauvegarde et la vidange de l'étang préalablement à la réalisation des travaux. La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Informations complémentaires

Période de préparation : Il est prévu une période de préparation est de 5 semaines, non incluse dans le délai d'exécution des travaux. Délai d'exécution des travaux : Le délai d'exécution de la phase 1 est de 13 semaines Le délai d'exécution de la phase 2 est d'1 semaine Les candidats seront jugés sur leurs : 1 - Capacité économique et financière (chiffre d'affaires). 2 - Capacités techniques et professionnelles (moyens humains, techniques, références, qualifications et/ou tous documents justifiant de la capacité du candidat à réaliser les prestations). Cotraitance, sous-traitance : Il est précisé que le candidat pourra s'adjoindre en cotraitance ou en sous-traitance les capacités dont il ne dispose pas en propre mais qui sont nécessaires à l'exécution du marché. La preuve de ces capacités doit être apportée dans la candidature. Les détails des sous-critères sont précisés au RC : 2. Valeur technique (50 points) Méthodologie de conduite et d'exécution du chantier (25 points) Phasage et planning d'exécution (10 points) Moyens humains (5 points) Moyens matériels (5 points) Performance et qualité des matériaux (5 points) 3. Valeur environnementale (10 points) Performance en matière de protection de l'environnement (5 points) Préservation de la biodiversité (5 points) Les recours ouverts aux candidats sont les suivants : Référé précontractuel avant la signature du contrat (articles L.551-1 à 12 du Code de Justice Administrative) ; Référé contractuel après la signature du contrat, dans les 31 jours qui suivent la publication de l'avis d'attribution du contrat, ou, à défaut d'un tel avis, dans les six mois qui suivent la date de conclusion de celui-ci (dans les conditions décrites aux articles L.551-13 à 23 du même code) ; - soit d'un recours en contestation de la validité du contrat, conformément à la décision du Conseil d'Etat du 4 avril 2014 n°358994 "Tarn et Garonne", dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution ou à défaut de toute autre mesure de publicité concernant la conclusion du contrat. Les recours doivent être adressés à : Tribunal Administratif de Versailles 56 avenue de Saint Cloud 78011 Versailles cedex Téléphone : 01 39 20 54 00 Courriel : greffe.ta-versailles@juradm.fr Télécopie : 01 39 20 54 87 Site internet : versailles.tribunal-administratif.fr